+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор подряда на организацию локальной компьютерной сети

Важным моментом в таком договоре является техническое задание. Необходимо учитывать все параметры и сложность проекта. По договору Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. Исполнитель приступает к оказанию Услуги с момента подписания настоящего договора. Услуга считается оказанной после подписания акта выполненных работ Заказчиком или его полномочным представителем. Исполнитель обязан оказать Услугу надлежащего качества, в полном объеме, в срок, указанный в п.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда на организацию локальной компьютерной сети (рекомендуемый образец заполнения)

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда с ufa-meridian.ru: особенности заключения (Беларусь, 2018)

Важным моментом в таком договоре является техническое задание. Необходимо учитывать все параметры и сложность проекта. По договору Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. Исполнитель приступает к оказанию Услуги с момента подписания настоящего договора.

Услуга считается оказанной после подписания акта выполненных работ Заказчиком или его полномочным представителем. Исполнитель обязан оказать Услугу надлежащего качества, в полном объеме, в срок, указанный в п. Исполнитель имеет право привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему договору третьих лиц. Заказчик обязан оплатить Услугу по стоимости и в порядке, указанном в пункте 3 настоящего договора.

Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество оказываемой услуги, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. Оплата настоящего договора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры решаются в установленном законодательством РФ судебном порядке. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие после полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора. Участок "1" - ведется под землей. Проложено 2-трубы диаметром 70 мм. Участок "2" - ведется в гофротрубе и укладывается в металлический лоток над забором. Лоток проложен.

Участок "3" - ведется в гофротрубе и укладывается в металлический лоток с обратной стороны здания. Длина кабельной трассы составляет около 70 м и должна проходить единым кабелем. Акт выполненных работ услуг по договору.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Please publish modules in offcanvas position.

Шеболдаева д. Принимаем заказы ежедневно Пн-ПТ: с до Сб: с до Каталог товаров Кассовая техника. Торговое оборудование. Программист 1с. ИТ-сервис и поддержка. Автоматизация бизнеса.

Слаботочные системы. Главная Блог Договор на оказание услуг по прокладке локальной сети. Поиск по блогу. С Новым годом!!! Блог IT-компании. Новости автоматизации, информация о торговом оборудовании. Договор на оказание услуг по прокладке локальной сети. Предмет договора. Права и обязанности сторон. Стоимость услуги по договору и порядок расчетов. Ответственность Сторон. Порядок разрешения споров.

Срок действия договора. Заключительные положения.

Подрядчик обязуется выполнить работы по установке и отладке программного обеспечения на компьютерах Заказчика, а также осуществить объединение компьютеров Заказчика для их последующего подключения к локальной сети. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Подрядчик вправе: 2. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ на основании представленных отчетных документов.

Требовать своевременной оплаты работ. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ. Анализ оптимальности проекта компьютерной сети: а оценка экономической обоснованности проекта по монтажу компьютерной сети; б анализ рисков и вариантов защиты от них при создании сети; в оценка дальнейшей масштабируемости информационной системы. Проектирование информационных потоков и центров хранения и обработки информации: а определение центров хранения и обработки информации; б оптимизация системы передачи информации.

Непосредственная реализация выбранной ИТ-инфраструктуры: а монтаж компьютерной сети и ее компонентов; б монтаж электрической сети и ее компонентов.

Настройка и тестирование готовой информационной системы: а завершающие пусконаладочные работы; б сертификация. Допуск работников и специалистов к созданию Сети. К работам повышенной опасности обслуживание электроустановок, сварка, пайка и т. Обеспечить доступ представителей Подрядчика в помещение Заказчика. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Подрядчик обязуется: 2. Стоимость работ включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

Исполнитель освобождается от ответственности, установленной п. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

В остальном, что не предусмотрено условиями договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования утв. Приказом Ростехрегулирования от Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности.

Защита информации. Инфо Обеспечение безопасности сетей электросвязи. Система обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования. Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Шум машин. Измерение шума оборудования для информационных технологий и телекоммуникаций утв. Открытая распределенная обработка.

Базовая модель. Часть 4. Архитектурная семантика утв. Постановлением Госстандарта РФ от Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности. Монтаж основных узлов системы. Важно Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по договору.

Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:. Мы предлагаем весь спектр услуг, связанных с обслуживанием локальных компьютерных сетей: Если в работе локальной сети возникают проблемы это может частично парализовать работу.

Скачать договор на техническое обслуживание ЛВС. Разметка и возведение перегородок;; Прокладка запланированной. Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи,. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

Это быстро и бесплатно! На практике приходится довольно часто сталкиваться с неправильным построением локальных сетей. Как правило, детальное рассмотрение сети с точки зрения совместимости оборудования оставляет желать лучшего.

Особенно это относится к масштабируемости сети. Чаще всего проблемы возникают на малых и средних предприятиях, где очень редко есть отдельный специалист, занимающийся техническим состоянием сети. Ваш адрес email не будет опубликован. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Многоканальная бесплатная горячая линия. Москва и МО. С-Петербург и ЛО.

Бесплатный звонок по России. Содержание: Договор подряда на организацию локальной компьютерной сети 3. Обеспечение безопасности сетей электросвязи. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по договору. Договор подряда на организацию локальной компьютерной сети Мы предлагаем весь спектр услуг, связанных с обслуживанием локальных компьютерных сетей: Если в работе локальной сети возникают проблемы это может частично парализовать работу.

Что грозит за угон автомобиля с целью хищения статья ук. Договор аренды машиноместа с физиком какие налоги. На какой срок может муж уйти в декрет. Когда будет произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Пенсионный фонд заявление о получении социального пособия на. Подача документов в колледж сиротам какие. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован.

Договор подряда на организацию локальной компьютерной сети

Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по организации и выполнению работ, перечисленных в п. В рамках настоящего договора Подрядчик обязан осуществить следующую работу:. Подрядчик выполняет перечисленные в п.

Заказчик оплачивает работы Подрядчика по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут имущественную ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Все сведения по настоящему договору являются конфиденциальными, распространению и оглашению не подлежат.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания акта выполненных работ. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ. По вопросам составления и экспертизе договоров, дополнительных соглашений, исковых заявлений, других документов рекомендуем, обратится к нашим юристам по тел. Юридическое обслуживание организаций и физических лиц — www. Поделиться в социальных сетях:.

Блог IT-компании. Новости автоматизации, информация о торговом оборудовании.

Подрядчик обязуется выполнить работы по установке и отладке программного обеспечения на компьютерах Заказчика, а также осуществить объединение компьютеров Заказчика для их последующего подключения к локальной сети. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по договору. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. Ru Юридические документы. Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате. Источник - Касенов Р. RTF 6,4 кб. Похожие документы. Сайт обновляется еженедельно. Любой документ может быть закачен на персональное устройство и использован в некоммерческих целях.

При копировании информации на внешние ресурсы - прямая и индексируемая гиперссылка обязательна. Все документы на сайте составлены профессиональными юристами.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда
Подрядчик обязуется выполнить работы по установке и отладке программного обеспечения на компьютерах Заказчика, а также осуществить объединение компьютеров Заказчика для их последующего подключения к локальной сети.

Подрядчик обязуется выполнить работы по установке и отладке программного обеспечения на компьютерах Заказчика, а также осуществить объединение компьютеров Заказчика для их последующего подключения к локальной сети. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по договору. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Бесплатная консультация. Кемерово, ул. О нас Физическим лицам Ознакомление с материалами дела в суде Уголовные дела Трудовые споры Кредитный юрист по банковским спорам Взыскание долгов Жилищные споры Земельные споры Семейные споры Страховые споры Налоговые вычеты Автоюрист Военный юрист Медицинский юрист Защита прав потребителя Юридическим лицам Ознакомление с материалами дела в суде Арбитражные споры Трудовые споры Сроки трудовых споров Сопровождение бизнеса Кредитный юрист по банковским спорам Договорные споры Споры о недвижимости Взыскание задолженности Регистрация ЮЛ и ИП Корпоративные споры Автоюрист Налоговые дела Контакты.

Офис в Кемерово 8 63 50 63 8 09 82 Офис в Москве 8 52 Информация и сервисы Заказать документ онлайн Калькулятор гос. Образцы по теме: Договор. Наши предложения. Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.

Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.

Бесплатная консультация всем физическим лицам. Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства.

Консультация юриста по семейным вопросам развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство , жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое Звоните в Кемерово.

Звоните в Москве и МО. Нас можно найти по адресу в Кемерово. Нас можно найти по адресу в Москве. Мы работаем. Пн-Пт с до Сб-Вс: предварительная запись. Поделись страницей. Оставить заявку.

ДОГОВОР ПОДРЯДА на организацию локальной компьютерной сети

Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по организации и выполнению работ, перечисленных в п. В рамках настоящего договора Подрядчик обязан осуществить следующую работу:. Подрядчик выполняет перечисленные в п. Заказчик оплачивает работы Подрядчика по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Подрядчик вправе: 2. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ на основании представленных отчетных документов.

Подрядчик обязуется выполнить работы по установке и отладке программного обеспечения на компьютерах Заказчика, а также осуществить объединение компьютеров Заказчика для их последующего подключения к локальной сети. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по договору. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. Источник - Касенов Р. Редактировать документ. Читайте статьи прожиточныйминимум пособие социальноевидео жалобанаштрафнакарантине.

Главная → Договоры → Договор подряда: бытового, строительного, субподряда → Договор подряда на организацию локальной компьютерной сети. Договор подряда на организацию локальной компьютерной сети. Тематика документа: Договор подряда: бытового, строительного, субподряда. Файл текстовой версии: 6,1 кб.  Подрядчик обязуется выполнить работы по установке и отладке программного обеспечения на компьютерах Заказчика, а также осуществить объединение компьютеров Заказчика для их последующего подключения к локальной сети. 2. права и обязанности сторон. Заказчик обязуется.

Подрядчик обязуется выполнить работы по установке и отладке программного обеспечения на компьютерах Заказчика, а также осуществить объединение компьютеров Заказчика для их последующего подключения к локальной сети. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по договору. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. Договор подряда на организацию локальной компьютерной сети Тематика документа: Договор подряда: бытового, строительного, субподряда. Важные нюансы при покупке фирмы Процесс переписки квартиры на другого человека Процесс получения визы в США Процесс продажи машины Процесс строительства гаража с бюрократической точки зрения Строительство частного дома в городской черте.

.

.

.

.

.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. reporenvi

    ПРОСТІ РОБОЧІ ІНОЗЕМЦІ НЕ МОЖУТЬ ТАКІ ГРОШІ ЗАРОБЛЯТИ, ТИМ БІЛЬШЕ ЛЕГАЛЬНО.

© 2018-2021 ufa-meridian.ru